Право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей при технологических присоединениях потребителей в 2014 году
Право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей при технологических присоединениях потребителей в 2014 году (Building)Свернуть
Процедура организации, подпадающей под действие 223-ФЗ:
Да
Возможность подачи предложений по части позиций:
Не предусмотрена. Предложение подаётся целиком по лоту
Скрывать цены участников в период подачи заявок:
Да
Подгрузка документации к заявке обязательна
Организатор не будет рассматривать заявки, которые не были подкреплены документацией.
:
Да
Условия оплаты:
условия оплаты указаны в разделе 7 «Оплата работ и взаиморасчеты» проектов договоров, приведенных в приложениях № 1-2. Конкретные условия оплаты будут определены при проведении закрытых запросов цен
Условия поставки:
Конкретный объем работ по каждому отдельному объекту распределительных сетей будут определены при проведении закрытых запросов цен, к участию в которых будут приглашаться Участники, подписавшие по результатам настоящей закупочной процедуры рамочные соглашения.
Место рассмотрения заявок:
610000, г. Киров, ул. Спасская, 51, кабинет 205
Дата и время рассмотрения заявок:
18.09.2013 10:00
Дата и время подведения итогов:
18.09.2013 10:00
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
610000, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, 51
Комментарии: Документация о закупке и настоящее Извещение, являющееся неотъемлемой частью Документации о закупке, опубликованы на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru), на сайте Заказчика (www.mrsk-cp.ru), на сайте ЭТП (www.b2b-mrsk.ru) не менее чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок.
Копия документации, размещенная на официальном сайте, доступна любому лицу. Любое лицо может получить документацию по на сайтах, указанных в п. 2 Извещения.
Основные условия заключаемого по результатам открытого запроса предложений рамочного соглашения состоят в следующем:
a) Срок действия рамочного соглашения: январь - декабрь 2014 года. Сроки выполнения работ по каждому отдельному объекту распределительных сетей будут определены при проведении закрытых запросов цен;
b) Место выполнения работ: Кировская область;
c) Условия оплаты: условия оплаты указаны в разделе 7 «Оплата работ и взаиморасчеты» проектов договоров, приведенных в приложениях № 1-2. Конкретные условия оплаты будут определены при проведении закрытых запросов цен;
d) В стоимость работ должны быть включены налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Участником закупки может быть любой подрядчик. Претендовать на победу в данной открытом запросе предложений может Участник, отвечающий следующим требованиям:
a) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора);
b) не должен находиться в процессе ликвидации, должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника запроса предложений банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
c) должен соответствовать отборочным критериям по финансовой устойчивости;
d) не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
e) должен иметь соответствующие разрешающие документы на выполнение видов деятельности в рамках Договора;
f) обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные возможности;
g) не должен иметь рекламаций (отрицательного опыта) по исполнению ранее заключенных с ОАО «МРСК Центра и Приволжья» договорам, а так же по заключенным договорам с иными Заказчиками.
Подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям; подробное описание выполняемых работ, проект рамочного соглашения, а также описание процедуры открытого запроса предложений содержатся в документации открытого запроса предложений.
Срок начала приема Заявок – «27» августа 2013 года. Срок окончания подачи Заявок - 10:00 часов местного времени «11» сентября 2013 года.
Заявки, полученные до окончания срока подачи заявок, рассматриваются по адресу: 610000, г. Киров, ул. Спасская, 51, кабинет 205, подписание в срок до 10 час. 00 мин. (по московскому времени) «18» сентября 2013 года
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не установлена.
Данный открытый запрос предложений не является торгами (конкурсом или аукционом), и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данный открытый запрос предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Организатор имеет право отказаться от всех полученных предложений (заявок) по любой причине или прекратить процедуру открытого запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.
Место проведения процедуры:
Данная процедура проводится в электронной форме на ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). Предложения участников подаются в форме электронного документа.
Порядок предоставления документации по закупке:
Документация по закупке предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
и выбрал победителя: АО "АТХ" – (Участник 6) (Глухих И.Г.) с заявкой от 11.09.2013 09:39 Право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей при технологических присоединениях потребителей в 2014 году
