Право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей при технологических присоединениях потребителей по лоту «Мероприятия по...
Право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей при технологических присоединениях потребителей по лоту «Мероприятия по технологическому присоединению потребителей от 150 до 670 кВт, Мероприятия по присоединению потребителей для заявителей от 15 кВт до 150 кВт, Мероприятия по присоединению потребителей для заявителей до 15 кВт» для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Кировэнерго» в 2015 году
Лот № 1. Мероприятия по технологическому присоединению потребителей от 150 до 670 кВт, Мероприятия по присоединению потребителей для заявителей от 15 кВт до 150 кВт, Мероприятия по присоединению потребителей для заявителей до 15 кВт для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Кировэнерго» в 2015 году
Дата публикации:
01.09.2014 19:47
Конкурс закрыт:
10.10.2014 15:49
Сроки поставки:
2015 Год
Почтовый адрес заказчика:
Россия, Кировская область, 610000, г. Киров, ул. Спасская, д. 51
Местонахождение заказчика:
Россия, Кировская область, 610000, г. Киров, ул. Спасская, д. 51
Постоянно действующая конкурсная комиссия утверждена протоколом ЦКК ОАО "МРСК Центра и Приволжья".
Требования к участникам:
Требования к участникам конкурса указаны в Конкурсной документации
Комплект конкурсной документации:
Конкурсная документация и настоящее Извещение, являющееся неотъемлемой частью Конкурсной документации, опубликованы на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru), на электронной торговой площадке ОАО «Российские сети» (www.b2b-mrsk.ru) в разделе «Мои открытые конкурсы» и именуется в дальнейшем «ЭТП» и копия извещения, опубликована на официальном сайте ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (www.mrsk-cp.ru) в разделе «Закупки» вкладка «Извещения и документация по закупкам» не менее чем за 25 дней до окончания срока подачи заявок.
Копия Конкурсной документации, размещенная на официальном сайте, доступна любому лицу.
Конкурсная документация:
Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:
Обязательства участников, связанные с участием в конкурсе или подачей Конкурсной заявки: обеспечение конкурсных заявок – не требуется.
Конкурсные заявки:
Срок начала приема Конкурсных заявок – «01» сентября 2014 года. Срок окончания подачи Конкурсных заявок - 10 час. 00 мин. (по московскому времени) «26» сентября 2014 года.
Место, дата и порядок предоставления Конкурсных заявок участников:
a) Порядок подачи Конкурсных заявок на ЭТП определяется правилами и инструкциями данной системы.
b) Заказчик заканчивает принимать Конкурсные заявки в Системе в 10 час. 00 мин. (по московскому времени) «26» сентября 2014 года.
c) Кроме предоставления Конкурсных заявок через ЭТП, Участник должен предоставить оригинал Конкурсной заявки на бумажном носителе. Конкурсные заявки в бумажной форме должны быть поданы до истечения сроков, указанных в Извещении о проведении открытого конкурса.
d) Участникам закупки следует учесть, что Конкурсные заявки, подаваемые через торговую площадку Системы и на бумажном носителе, должны быть идентичны.
e) Перед подачей Конкурсная заявка и ее копии должны быть надежно запечатаны в конверты (пакеты, ящики и т.п.). Конкурсная заявка запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Конкурсная заявка».
f) На конверте необходимо указать следующие сведения:
• наименование и адрес Организатора конкурса;
• полное фирменное наименование Участника конкурса и его почтовый адрес;
• предмет Конкурса.
g) Участники конкурса должны обеспечить доставку своих Конкурсных заявок по адресу 610000, г. Киров, ул. Спасская, 51, каб. 201 в запечатанном конверте с пометкой на «КОНКУРС». Ответственный сотрудник Организатора за прием конкурсных заявок: Карнацкая Юлия Валерьевна, тел. (8332) 69-12-21. При этом Участникам конкурса рекомендуется предварительно позвонить по указанному выше телефону. В случае направления Конкурсной заявки через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки Конкурсной заявки.
h) Конкурсные заявки представляются в 10 час. 00 мин. (по московскому времени) «26» сентября 2014 года. Конкурсные заявки, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Организатором без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.
При выборе победителя учитывается:
Цена с НДС
Место вскрытия конвертов:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Дата окончания подачи заявок:
Вскрытие конвертов с заявками состоялось 26.09.2014 в 10:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок:
07.10.2014 10:00
Место рассмотрения заявок:
Предполагается, что рассмотрение заявок будет осуществлено в срок до 10 час. 00 мин. (по московскому времени) «07» октября 2014 года по адресу: 610000, г. Киров, ул. Спасская, 51, кабинет 207, Организатор вправе, при необходимости, изменить данный срок в меньшую сторону
Дата и время подведения итогов:
10.10.2014 10:00
Место подведения итогов:
Предполагается, что проведение конкурса и подписание протокола о его результатах между Организатором конкурса и Победителем будет осуществлено в 10 час. 00 мин. (по московскому времени) «10» октября 2014 года по адресу: 610000, г. Киров, ул. Спасская, 51, каб. 205. Организатор вправе, при необходимости, изменить данный в меньшую срок.
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:
Участником закупки может быть любой подрядчик. Претендовать на победу в данном открытом конкурсе может Участник, отвечающий следующим требованиям:
a) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора);
b) не должен находиться в процессе ликвидации, должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
c) должен соответствовать отборочным критериям по финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость оценивается Конкурсной комиссией в соответствии с Методикой (Методика оценки соответствия Участников требованиям по финансовой устойчивости приведена в разделе 5);
d) не должен быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
e) не должен иметь отрицательного опыта по исполнению ранее заключенных с ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и его филиалами договорам, а так же по заключенным договорам с иными Заказчиками. Под отрицательным опытом понимается наличие существенных замечаний Заказчика по составу и качеству выполненных работ, задержка в устранении дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или задержка возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, а так же несоблюдение сроков окончания работ и сдача результата работ Заказчику, предусмотренных договором подряда и иные существенные нарушения условий заключенных договоров подряда;
f) должен иметь соответствующие разрешающие документы на выполнение видов деятельности в рамках Договора (В соответствии с главой 6.1 Градостроительного кодекса РФ участник должен состоять в саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, иметь допуск к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Предельная сумма выполнения работ по одному договору (при выполнении работ по организации подготовки проектной документации (13 вид работ) или организации строительства (33 вид работ), указанная в Свидетельстве, должна быть не ниже планируемой цены лота. Данное требование по соответствию сумм будет учитываться при проведении закрытых запросов цен);
g) предлагаемые к поставке материалы должны быть сертифицированы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также аттестованы в соответствии с Положением ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе и рекомендованы к применению. Участник должен представить соответствующее документальное подтверждение наличия действующей сертификации и аттестации. Перечень аттестованного и рекомендованного к применению оборудования, технологий, материалов и систем, а так же порядок аттестации размещен на сайте www.mrsk-cp.ru в разделе «О компании» в подразделе «Аттестация оборудования» (заключения аттестационной комиссии ОАО «Россети» на оборудование и материалы подлежащие аттестации). Допускается применение не аттестованного оборудования, материалов и систем в случае выявления Конкурсной комиссией неаттестованного оборудования, материалов и систем конкретного вида в Конкурсных заявок всех участников процедуры закупки, при условии соответствии этого оборудования всем техническим требования Конкурсной документации и отсутствии трех и более аттестованных аналогов в перечне оборудования, допущенного к применению на объектах электросетевого комплекса;
h) должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные возможности.
Подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям; подробное описание выполняемых работ, проект рамочного соглашения/договора, а также описание процедуры открытого конкурса содержатся в Конкурсной документации.
Рамочное соглашение по результатам конкурса будет заключено в соответствии с условиями Конкурсной документации.
В случае признания Победителем конкурса организации, заключение рамочного соглашения с которой требует предварительного одобрения Советом директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договор заключается после одобрения Советом директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Основные условия заключаемого по результатам открытого конкурса рамочного соглашения состоят в следующем:
a) Срок действия рамочного соглашения: январь - декабрь 2015 года. Сроки выполнения работ по каждому отдельному объекту распределительных сетей будут определены при проведении закрытых запросов цен.
b) Место выполнения работ: Кировская область;
c) Условия оплаты: указаны в разделе 7 «Оплата работ и взаиморасчеты» проектов договоров, приведенных в приложениях № 1-2. Конкретные условия оплаты будут определены при проведении закрытых запросов цен.
d) В стоимость работ должны быть включены налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Лимитная (начальная) цена закупки:
Лот № 1. Без указания цены
Переторжка:
Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки.
Дополнительная информация о конкурсе:
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): начальная (максимальная) цена договора составляет – не установлена.
Организатор конкурса, по решению Конкурсной комиссии, имеет право отказаться от проведения Конкурса в любое время до выбора Победителя, не неся никакой ответственности перед Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Все Участники конкурса, оформившие свое участие в конкурсе через ЭТП, получат соответствующие уведомления в порядке, установленным правилами данной системы.
Данное Извещение является неотъемлемой частью Конкурсной документации.
Конкурсная документация и настоящее Извещение опубликованы на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru), копии опубликованы на сайте электронной торговой площадке ОАО «Российские сети» (www.b2b-mrsk.ru) в разделе «Мои открытые конкурсы» и на официальном сайте ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (www.mrsk-cp.ru) в разделе «Закупки» - вкладка «Извещения и документация по закупкам».
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
Россия, Кировская область, 610000, г. Киров, ул. Спасская, д. 51
