Право заключения договора на выполнение комплекса работ «Система учёта РРЭ (0,4кВ, 0,2кВ). Модернизация ИИК. Установка/замена приборов учёта электроэнергии с организацией удалённого сбора данных на 2017 год» для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья»...
Право заключения договора на выполнение комплекса работ «Система учёта РРЭ (0,4кВ, 0,2кВ). Модернизация ИИК. Установка/замена приборов учёта электроэнергии с организацией удалённого сбора данных на 2017 год» для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Владимирэнерго»
Лот № 1. Выполнение комплекса работ «Система учёта РРЭ (0,4кВ, 0,2кВ). Модернизация ИИК. Установка/замена приборов учёта электроэнергии с организацией удалённого сбора данных на 2017 год» для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Владимирэнерго»
Дата публикации:
14.04.2017 17:25
Конкурс закрыт:
20.06.2017 16:34
Сроки поставки:
14.06.2017 - 01.11.2017 Сроки выполнения работ: июнь 2017 г. (с даты заключения договора) – 01 ноября 2017 г. (в соответствии с требованиями Конкурсной документации)
Постоянно действующая закупочная комиссия по инвестиционной деятельности (далее - ПДЗК) ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Владимирэнерго».
Ответственный секретарь ПДЗК Софронов Роман Александрович, тел/факс (4922) 47-00-82; e-mail: rsofr@vladimirenergo.ru .
Месторасположение (адрес) ПДЗК: 600016, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 106, ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго».
Требования к участникам:
Участником конкурса может быть любой подрядчик. Претендовать на победу в открытом конкурсе может Участник, отвечающий следующим требованиям:
а) должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства;
б) должен быть членом саморегулируемой организации осуществляющей строительство;
в) должен иметь соответствующее свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, иметь допуск к работам согласно приложению к свидетельству, содержащему наименование видов работ, выполнение которых предполагается в рамках договора, в том числе по организации строительства, при привлечении субподрядчиков, а именно: на выполнение строительно - монтажных работ, на выполнение проектных работ (должны быть предоставлены свидетельства на оба вида деятельности).
г) действие свидетельства о допуске не должно быть приостановлено, т.е. к участнику не должны быть применены меры дисциплинарного воздействия со стороны саморегулируемой организации;
д) участник должен взять на себя обязательство заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ и оказании услуг, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте;
е) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора);
ж) не должен находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество участника, в части существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
з) не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
и) должны отсутствовать признанные Участником претензии, либо судебные решения не в пользу Участника, вследствие неисполнения обязательств по договорам, заключенным с ПАО (ОАО) «МРСК Центра и Приволжья», а также сторонними организациями.
к) должен соответствовать минимальным отборочным критериям оценки и сопоставления заявок:
Минимальные квалификационные требования установлены в Конкурсной документации.
Условие участия субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно требованию Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014г. № 1352: к участию в процедуре закупки приглашаются исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, в том числе:
- участие генеральных подрядчиков: генеральный подрядчик и все привлекаемые им субподрядчики должны являться исключительно субъектами малого и среднего предпринимательства;
- участие групп лиц: все члены коллективного участника, включая лидера, должны являться исключительно субъектами малого и среднего предпринимательства.
ОКПД 2: 43.21.10.120.
Подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям; подробное описание выполняемых работ, проект Договора, а также описание процедур конкурса содержится в Конкурсной документации.
Комплект конкурсной документации:
Место предоставления документации:
- единая информационной система в сфере закупок http://zakupki.gov.ru (далее - ЕИС);
- официальный сайт ПАО «МРСК Центра и Приволжья» http://www.mrsk-cp.ru раздел «Закупки» вкладка «Извещения и документация по закупкам» (далее – официальный сайт);
- электронная торговая площадка www.b2b-center.ru (далее – ЭТП).
Порядок предоставления документации:
Конкурс проводится на ЭТП в соответствии с правилами и регламентом, действующими на ЭТП.
Документация предоставляется через конкурсную (закупочную) доску ЕИС, официального сайта, ЭТП участникам, заявившим о своем желании принять участие в настоящем открытом конкурсе. Документация предоставляется в форме электронного документа.
Срок предоставления документации:
начало: с момента публикации открытого конкурса на ЭТП, ЕИС, официальном сайте.
окончание: момент вскрытия конвертов с заявками участников.
Конкурсная документация:
Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:
Обеспечение исполнения обязательств: Исполнение обязательств Участника процедуры закупки, связанное с подачей заявок, обеспечивается одним из двух способов (по выбору Участника), приведенных в конкурсной документации:
а) в форме письменного соглашения. Обязательства участников, связанные с подачей заявок, обеспечиваются неустойкой на сумму 2 (два) % от общей стоимости заявки участника, с НДС.
б) в форме денежных средств. Обеспечение заявок на участие в конкурентной процедуре должно быть предоставлено в форме денежных средств, перечисляемых на расчетный счет заказчика на момент вскрытия конвертов с заявками. Размер обеспечения заявки должен составлять 2 (два) % от начальной (максимальной) цены договора, указанной в п. 13 Извещения о проведении открытого конкурса..
Непредставление обеспечения обязательств Участника процедуры закупки является основанием для отклонения заявки.
Конкурсные заявки:
Все цены в заявке должны включать все налоги и другие обязательные платежи. Все суммы денежных средств в документах должны быть выражены в российских рублях.
При выборе победителя учитывается:
Цена с НДС
Место вскрытия конвертов:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Дата окончания подачи заявок:
Вскрытие конвертов с заявками состоялось 05.05.2017 в 14:00 по московскому времени.Протокол вскрытия конвертов:
600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, дом 106
Дата и время подведения итогов:
09.06.2017 11:00
Место подведения итогов:
600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, дом 106
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:
Определение лица, выигравшего конкурс: оценка конкурсных заявок включает две стадии: отборочную стадию и оценочную стадию. Для определения степени предпочтительности заявок, которые по результатам рассмотрения по отборочным критериям были признаны комиссией соответствующими отборочным критериям, производится оценочная стадия рассмотрения заявок по критериям и определяются качественные показатели заявки участника. Оценка производится в баллах, при этом для каждого критерия в зависимости от его значимости устанавливается весовой коэффициент для учета при расчете интегральной оценки общей предпочтительности заявок. Победитель определяется по максимальному значению рейтинга. Подробные сведения об определении лица, выигравшего конкурс, изложены в конкурсной документации (том 1 «общая и коммерческая части»).
Договор по результатам процедуры закупки будет заключен в соответствии с условиями конкурсной документации.
Лимитная (начальная) цена закупки:
Лот № 1. 56 292 118,21 руб. (цена с НДС)
Переторжка:
Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки.
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства
Организатором проводится процедура, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Проверка на соответствие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется организатором самостоятельно
:
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Дополнительная информация о конкурсе:
Порядок и условия платежей: Выплата авансовых платежей не предусмотрена. Требования к цене договора и порядку расчетов (условиям оплаты) описаны в Проекте договора, представленном в составе Конкурсной документации (Том 3).
Заявка участника должна соответствовать требованиям по срокам фактического выполнения и освоения, указанным в Графике производства работ и Графике финансирования (Приложения 3, 4 к Проекту договора - Том 3 Конкурсной документации)
Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса в любое время до даты подведения итогов, не неся при этом никакой ответственности перед участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Организатор конкурса незамедлительно уведомляет всех участников конкурса о своем решении.
Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в конкурсной документации.
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
