Право заключения договора на выполнение работ по получению исходно-разрешительной документации, корректировке эскизного проекта и проектной документации, организации проведения государственной экспертизы проектной документации «Строительство и...
Право заключения договора на выполнение работ по получению исходно-разрешительной документации, корректировке эскизного проекта и проектной документации, организации проведения государственной экспертизы проектной документации «Строительство и инженерное оснащение 2-го корпуса здания АО «СО ЕЭС», предназначенного для размещения диспетчерского пункта Филиала АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ»Свернуть
Способ закупки, согласно положению:
Конкурс в электронной форме
Лоты:
...Развернуть
Лот № 1
Право заключения договора на выполнение работ по получению исходно-разрешительной документации, корректировке эскизного проекта и проектной документации, организации проведения государственной экспертизы проектной документации «Строительство и инженерное оснащение 2-го корпуса здания АО «СО ЕЭС», предназначенного для размещения диспетчерского пункта Филиала АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ»Свернуть
Начальная (максимальная) цена договора:
38 383 467,41 руб.
Дата публикации:
01.08.2024 10:33
Дата вскрытия 1-х частей заявок:
21.08.2024 09:00
Дата вскрытия 2-х частей заявок:
21.08.2024 09:00
Дата окончания подачи заявок:
21.08.2024 09:00
Сроки поставки товаров, проведения работ, оказания услуг:
Процедура организации, подпадающей под действие 223-ФЗ:
Да
Конкурентная закупка
Процедура проводится с соблюдением требований статей 3.2 - 3.3 223-ФЗ
:
Да
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Конкурсная комиссия:
Постоянно действующая Центральная закупочная комиссия АО «СО ЕЭС», созданная приказом АО «СО ЕЭС» от 07.10.2019 № 299
Требования к участникам:
Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора в том числе:
в отношении членства в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий:
– членство Участника конкурса в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий;
– наличие у Участника конкурса права выполнять инженерные изыскания по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров;
– соответствие уровня ответственности Участника конкурса по компенсационному фонду возмещения вреда стоимости работ по выполнению инженерных изысканий по Договору, предложенной Участником конкурса в заявке на участие в закупке;
– соответствие уровня ответственности Участника конкурса по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств стоимости работ по выполнению инженерных изысканий по Договору, предложенной Участником конкурса в заявке на участие в закупке;
в отношении членства в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования:
– членство Участника конкурса в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования;
– наличие у Участника конкурса права осуществлять подготовку проектной документации по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров;
– соответствие уровня ответственности Участника конкурса по компенсационному фонду возмещения вреда стоимости работ по подготовке проектной документации по Договору, предложенной Участником конкурса в заявке на участие в закупке;
– соответствие уровня ответственности Участника конкурса по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств стоимости работ по подготовке проектной документации по Договору, предложенной Участником конкурса в заявке на участие в закупке;
б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) представление сведений, предусмотренных п. 5.1.4 Конкурсной документации;
д) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
е) отсутствие сведений об Участнике конкурса в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
ж) отсутствие у Участника конкурса – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
з) отсутствие фактов привлечения в течение 2 (Двух) лет до момента подачи заявки Участника конкурса – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
и) отсутствие сведений об Участнике конкурса в реестре иностранных агентов, предусмотренном Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»
Комплект конкурсной документации:
Конкурсная документация находится в открытом доступе, начиная с даты официальной публикации на Электронной площадке и в Единой информационной системе. Порядок получения Конкурсной документации на Электронной площадке определяется правилами данной Электронной площадки.
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа.
Конкурсные заявки:
Для участия в конкурсе необходимо подать Конкурсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Конкурсной документации, в электронном виде через Электронную площадку.
Критерии выбора победителя:
Участник конкурса, Конкурсная заявка (окончательное предложение) которого соответствует требованиям, установленным настоящей Конкурсной документацией, и Конкурсная заявка (окончательное предложение) которого по результатам сопоставления Конкурсных заявок (окончательных предложений) на основании указанных в Конкурсной документации критериев оценки содержит лучшие условия исполнения Договора.
Сроки заключения договора:
Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается не ранее чем через 10 (Десять) дней и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурса.
Договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.
Место рассмотрения заявок:
г. Москва, вн.тер.г.пос. Московский, ул. Петра Непорожнего, д. 7, стр.1
Дата и время рассмотрения заявок:
28.08.2024 09:00
Дата и время подведения итогов:
29.08.2024 09:00
Место подведения итогов:
г. Москва, вн.тер.г.пос. Московский, ул. Петра Непорожнего, д. 7, стр.1
Место проведения процедуры:
Данная процедура проводится в электронной форме на ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). Предложения участников подаются в форме электронного документа.
Порядок предоставления документации по закупке:
Документация по закупке предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Дополнительная информация о конкурсе:
Сроки выполнения Работ по Договору, включая сроки согласования документации с Заказчиком:
дата начала выполнения Работ по Договору: дата заключения Сторонами Договора;
дата окончания выполнения Работ по Договору: 31.08.2026.
Сроки выполнения отдельных мероприятий в составе Работ (промежуточные сроки) определены Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) (раздел 4 Конкурсной документации)
