Право заключения договора на выполнение работ по созданию и внедрению модуля «Медиацентр» в информационную систему «Корпоративный портал АО «СО ЕЭС»
Способ закупки, согласно положению:
Конкурс в электронной форме
Лоты:
Лот № 1
Право заключения договора на выполнение работ по созданию и внедрению модуля «Медиацентр» в информационную систему «Корпоративный портал АО «СО ЕЭС»
Начальная (максимальная) цена договора:
14 839 862,95 руб.
Дата публикации:
10.09.2024 15:39
Дата вскрытия 1-х частей заявок:
26.09.2024 09:00
Дата вскрытия 2-х частей заявок:
26.09.2024 09:00
Дата окончания подачи заявок:
26.09.2024 09:00
Сроки поставки товаров, проведения работ, оказания услуг:
Процедура организации, подпадающей под действие 223-ФЗ:
Да
Конкурентная закупка
Процедура проводится с соблюдением требований статей 3.2 - 3.3 223-ФЗ
:
Да
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Конкурсная комиссия:
Постоянно действующая Центральная закупочная комиссия АО «СО ЕЭС», созданная приказом АО «СО ЕЭС» от 07.10.2019 № 299
Требования к участникам:
Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора;
б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) представление сведений, предусмотренных п. 5.1.4 Конкурсной документации;
д) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
е) отсутствие сведений об Участнике конкурса в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
ж) отсутствие у Участника конкурса – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
з) отсутствие фактов привлечения в течение 2 (Двух) лет до момента подачи заявки Участника конкурса – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
и) отсутствие сведений об Участнике конкурса в реестре иностранных агентов, предусмотренном Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Комплект конкурсной документации:
Конкурсная документация находится в открытом доступе, начиная с даты официальной публикации на Электронной площадке и в Единой информационной системе. Порядок получения Конкурсной документации на Электронной площадке определяется правилами данной Электронной площадки.
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа.
Конкурсные заявки:
Для участия в конкурсе необходимо подать Конкурсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Конкурсной документации, в электронном виде через Электронную площадку.
Критерии выбора победителя:
Участник конкурса, Конкурсная заявка (окончательное предложение) которого соответствует требованиям, установленным настоящей Конкурсной документацией, и Конкурсная заявка (окончательное предложение) которого по результатам сопоставления Конкурсных заявок (окончательных предложений) на основании указанных в Конкурсной документации критериев оценки содержит лучшие условия исполнения Договора.
Сроки заключения договора:
Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается не ранее чем через 10 (Десять) дней и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурса.
Договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.
Место рассмотрения заявок:
г. Москва, вн.тер.г.пос. Московский, ул. Петра Непорожнего, д. 7, стр.1
Дата и время рассмотрения заявок:
02.10.2024 09:00
Дата и время подведения итогов:
03.10.2024 09:00
Место подведения итогов:
г. Москва, вн.тер.г.пос. Московский, ул. Петра Непорожнего, д. 7, стр.1
Место проведения процедуры:
Данная процедура проводится в электронной форме на ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). Предложения участников подаются в форме электронного документа.
Порядок предоставления документации по закупке:
Документация по закупке предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Дополнительная информация о конкурсе:
Сроки исполнения обязательств по Договору:
1. Срок предоставления права использования Программы для ЭВМ, указанной в Перечне Программ для ЭВМ (Приложение № 3 к Договору) – не позднее 2 (Двух) недель с даты заключения Сторонами Договора.
(Участник конкурса вправе предложить иной, более короткий срок предоставления права использования Программы для ЭВМ, указанной в Перечне Программ для ЭВМ (Приложение № 3 к Договору))
2. Сроки выполнения Работ по Договору:
дата начала выполнения Работ по Договору - дата заключения Сторонами Договора;
дата окончания выполнения Работ по Договору - не позднее 20.12.2024.
(Участник конкурса вправе предложить иной, более короткий срок окончания выполнения Работ по Договору).
2.1. Сроки выполнения Работ по I (Первому) этапу Договора:
– дата начала выполнения Работ по I (Первому) этапу Договора – дата заключения Сторонами Договора;
– дата окончания выполнения Работ по I (Первому) этапу Договора – не позднее 31.10.2024.
(Участник конкурса вправе предложить иной, более короткий срок окончания выполнения Работ по I (Первому) этапу Договора).
2.2. Сроки выполнения Работ по II (Второму) этапу Договора:
– дата начала выполнения Работ по II (Второму) этапу Договора – дата, следующая за датой окончания выполнения Работ по I (Первому) этапу Договора;
– дата окончания выполнения Работ по II (Второму) этапу Договора – не позднее 12.11.2024.
(Участник конкурса вправе предложить иной, более короткий срок окончания выполнения Работ по II (Второму) этапу Договора).
2.3. Сроки выполнения Работ по III (Третьему) этапу Договора:
– дата начала выполнения Работ по III (Третьему) этапу Договора – дата, следующая за датой окончания выполнения Работ по II (Второму) этапу Договора;
– дата окончания выполнения Работ по III (Третьему) этапу Договора – не позднее 11.12.2024.
(Участник конкурса вправе предложить иной, более короткий срок окончания выполнения Работ по III (Третьему) этапу Договора).
2.4. Сроки выполнения Работ по IV (Четвертому) этапу Договора:
– дата начала выполнения Работ по IV (Четвертому) этапу Договора – дата, следующая за датой окончания выполнения Работ по II (Второму) этапу Договора;
– дата окончания выполнения Работ по IV (Четвертому) этапу Договора – не позднее 20.12.2024.
(Участник конкурса вправе предложить иной, более короткий срок окончания выполнения Работ по IV (Четвертому) этапу Договора).
Дополнительные поля извещения
Комментарии:
Начальная (максимальная) цена Договора, заключаемого по результатам конкурса, составляет 12 474 885 (Двенадцать миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей 79 копеек без учета НДС, из них предельный размер вознаграждения за предоставление права использования Программ для ЭВМ составляет 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается на основании подп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации)
