Право заключения Договора на выполнение работ согласно техническому заданию по объекту:
«Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ОАО "МРСК Центра и Приволжья" (СМР...
The right to enter into an Agreement for execution of work according to the statement of work for the project: "Improvement of anti-terrorist and anti-sabotage security of power grid facilities of OAO IDGC of Center and Volga Region (construction and installation work on the upgrade of fencing of 110 kV Substation Ferzikovo, Kondrovo, Khvastovichi of Kalugaenergo Branch)," for the needs of Kalugaenergo, a branch of OAO IDGC of Center and Volga Region.
Lot #1. The right to enter into an Agreement for execution of work according to the statement of work for the project: "Improvement of anti-terrorist and anti-sabotage security of power grid facilities of OAO IDGC of Center and Volga Region (construction and installation work on the upgrade of fencing of 110 kV Substation Ferzikovo, Kondrovo, Khvastovichi of Kalugaenergo Branch)," for the needs of Kalugaenergo, a branch of OAO IDGC of Center and Volga Region.
Publication date:
02.10.2014 16:42
Competition is closed:
20.11.2014 14:09
Supply date:
01.01.2015 - 30.09.2015
Customer's postal address:
Россия, 248000, Калужская область, г. Калуга, ул. Красная Гора, 9/12
Функции Конкурсной комиссии возложены на конкурсную комиссию, утвержденную приказом филиала "Калугаэнерго". Ответственный секретарь Конкурсной комиссии - Копылова Нина Николаевна, тел. (4842) 716-364.
Requirements to the participants:
а) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора);
б) не должен находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
в) не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
г) должен иметь соответствующие разрешающие документы на выполнение видов деятельности в рамках Договора: свидетельство о допуске к работам, выданное в установленном законом порядке саморегулируемой организацией с приложениями;
д) не должен иметь рекламаций (отрицательного опыта) по исполнению ранее заключенных с ОАО «МРСК Центра и Приволжья» договоров, а также по заключенным договорам с иными заказчиками. Под отрицательным опытом понимается:
- наличие существенных замечаний Заказчика по составу и качеству выполнению работ, задержка устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или задержка возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов;
- несоблюдение сроков окончания и сдачи результата работ Заказчику, предусмотренных договором подряда;
- иные существенные нарушения условий заключенных договоров подряда;
е) должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ;
ж) Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, технологиями, опытом выполнения аналогичных договоров, а также иметь необходимые для исполнения Договора ресурсные возможности (финансовые, производственные, трудовые).
з) гражданская ответственность при проведении строительно-монтажных работ Участника конкурса должна быть застрахована;
Documentation kit:
- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://zakupki.gov.ru;
- официальный сайт ОАО «МРСК Центра и Приволжья» http://www.mrsk-cp.ru раздел «Закупки» вкладка «Извещения и документация по закупкам»;
- электронная торговая площадка http://www.b2b-mrsk.ru раздел «Открытые конкурсы (объявления о покупке)».
Documentation kit file:
Tender documentation submission procedure:
Tender documentation can be submitted electronically and free-of-charge at www.b2b-center.ru once the purchase has been placed.
Bid securities (except for bank guarantees):
Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой на сумму 3% от общей стоимости Конкурсной Заявки Участника с НДС.
Tender bids:
Все документы, входящие в Конкурсную заявку, должны быть подготовлены на
русском языке, в соответствии с требованиями Конкурсной документации. Все цены должны быть указаны в российских рублях. Организатор конкурса начинает принимать Конкурсные заявки с момента официальной публикации настоящего извещения. В обязательном порядке Конкурсные заявки должны быть представлены в электронный сейф Организатора конкурса на электронной площадке до момента окончания приема заявок в сканированном виде (желательно в формате pdf), в соответствии с действующим Регламентом электронной системы www.b2b-mrsk.ru, в срок, установленный Извещением и Конкурсной документацией. Более подробные требования к Конкурсным заявкам указаны в Конкурсной документации.
Contract award criteria:
Price incl. VAT
Bid opening place:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Bid submission deadline:
Bid opening accomplished 23.10.2014 at 11:00 MSK.
Bids evaluation date:
20.11.2014 11:00
Bids evaluation place:
248000, г. Калуга, ул. Красная Гора, д. 9/12, актовый зал.
Date and time of results announcement:
20.11.2014 11:00
Place of review of bidding results:
248000, г. Калуга, ул. Красная Гора, д. 9/12, актовый зал.
Contract award criteria and Contract execution term:
Победителем конкурса будет признан участник, предложивший наилучшие условия в соответствии с требованиями Конкурсной документации. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса будет заключен в течение 20 дней, на основании протокола по результатам конкурса, подписанного этим участником и Организатором конкурса.
Starting purchase price:
Lot No. 1. 11 486 996,29 RUB (price incl. VAT)
Rebidding (price regulation):
Organizer may exercise the right to hold a rebidding.
Georeferencing:
248009, Калужская обл., г. Калуга, Грабцевское ш., д. 35
Received on 22.10.14 pm31 17:27 Signed with digital signature
Extract from the Protocol of the competitive commission № 305 from 20.11.2014 г., 248000, г. Калуга, ул. Красная Гора, 9/12, актовый зал.
Decision of the competitive commission:
For Lot No. 1 the Customer shall accept the proposal from the Supplier ООО ФПК "КЭР" and enter into an Agreement for the final price 10 335 910,06 RUB(price excl. of VAT: 8 759 245,81 RUB).