Реконструкция ВЛ-10 кВ (перенос ВЛ с территорий садиков и школ). Реконструкция ВЛ-10 кВ (перенос ВЛ с территорий садиков и школ).
Категория ОКПД2:
43.21.10.110 Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения или электроарматуры, требующие специальной квалификации, в зданиях, сооружениях и на прочих строительных объектах
Процедура организации, подпадающей под действие 223-ФЗ:
Да
Возможность подачи предложений по части позиций:
Не предусмотрена. Предложение подаётся целиком по лоту
Скрывать цены участников в период подачи заявок:
Да
Подгрузка документации к заявке обязательна
Организатор не будет рассматривать заявки, которые не были подкреплены документацией.
:
Да
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства
Организатором проводится процедура, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Проверка на соответствие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется организатором самостоятельно
:
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Условия оплаты:
Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 95% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ и получения счетов-фактур.
Платежи в размере оставшихся 5% стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ выплачиваются по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14.
Условия поставки:
Место выполнения работ: Республика Марий Эл.
Объем выполняемых работ: в соответствии с требованиями и условиями, изложенными в техническом задании (Том 2 «Техническая часть» Закупочной документации).
Сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: 01.02.2018.
Окончание срока выполнения работ: не позднее 31.05.2018.
Место рассмотрения заявок:
По адресу местонахождения заказчика
Дата и время рассмотрения заявок:
18.12.2017 11:00
Дата и время подведения итогов:
19.12.2017 11:00
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39а
Комментарии: Заказчик, ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал
«Мариэнерго» (424006, Республика Марий Эл, г.
Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39А), являющийся
Организатором открытого запроса предложений,
настоящим приглашает исключительно субъектов
малого и среднего предпринимательства -
юридические лица или несколько юридических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки,
независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места
происхождения капитала, либо любое физическое лицо
или несколько физических лиц, выступающих на
стороне одного участника закупки, в том числе
индивидуальный предприниматель или несколько
индивидуальных предпринимателей, выступающих на
стороне одного участника закупки к участию в
процедуре открытого запроса предложений (далее –
Запрос предложений) на право заключения договора
на выполнение работ по Реконструкции ВЛ-10 кВ
(перенос ВЛ с территорий садиков и школ).
Условие
участия субъектов малого и среднего
предпринимательства, согласно требованию
Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014
года. № 1352: «Об особенностях участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и в соответствии с Распоряжением
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 24.08.2017 №
МР7-201р «Об утверждении Перечня товаров, работ,
услуг, закупки которых осуществляются у субъектов
малого и среднего предпринимательства», к участию
в процедуре закупки приглашаются исключительно
субъекты малого и среднего предпринимательства,
ОКПД2 43.21.10.110.
Настоящее Извещение и
Закупочная документация (Том 1, Том 2, Том 3)
являющаяся неотъемлемым приложением к Извещению,
опубликованы на официальном сайте единой
информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru), на электронно-торговой
площадке ЭТП B2B-Center (www.b2b-center.ru) и
официальном сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
(www.mrsk-cp.ru).
Участником данной закупки могут
быть исключительно субъекты малого и среднего
предпринимательства - юридические лица или
несколько юридических лиц, выступающих на стороне
одного участника закупки, независимо от
организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места
происхождения капитала либо любое физические лица
(индивидуальный предприниматель) или несколько
физических лиц (индивидуальных предпринимателей)
выступающих на стороне одного участника закупки.
Чтобы претендовать на победу в данной процедуре
Запроса предложений и получить право заключить с
Заказчиком договор, Участник должен отвечать
следующим требованиям:
а) должен быть субъектом
малого и среднего предпринимательства;
б) должен
обладать гражданской правоспособностью в полном
объеме для заключения и исполнения договора
(физическое лицо (индивидуальный предприниматель)
– обладать дееспособностью в полном объеме для
заключения и исполнения договора);
в) не должен
находиться в процессе ликвидации, должно
отсутствовать решение арбитражного суда о
признании Участника Запроса предложений банкротом
и об открытии конкурсного производства, на
имущество Участника, в части существенной для
исполнения договора, не должен быть наложен арест,
экономическая деятельность Участника не должна
быть приостановлена (для юридического лица,
индивидуального предпринимателя);
г) должен
соответствовать отборочным критериям по финансовой
устойчивости. Финансовая устойчивость
индивидуальных предпринимателей оценивается
Закупочной комиссией на основании Книги учета
доходов и расходов и хозяйственных операций
индивидуального предпринимателя. Финансовая
устойчивость оценивается Комиссией в соответствии
с Методикой (Методика оценки соответствия
Участников требованиям по финансовой устойчивости
приведена в разделе 5 Закупочной документации.
Для юридических лиц показатели финансовой
устойчивости оцениваются на основании
бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых
результатах, рассчитываемым в соответствии с
Методикой оценки финансовой устойчивости
участника, приведенной в разделе 5 настоящей
документации, по следующим отборочным
критериям:
• Стоимость чистых активов (СЧА) -
показатель СЧА должен иметь значение >
0;
• Коэффициент соизмеримости выручки (КСВ) -
показатель КСВ должен иметь значение ≥0,5
д) не
быть включенным в Реестр недобросовестных
поставщиков, который ведется в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных
поставщиков, который ведется в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
е) не должен иметь претензий
либо судебных решений не в пользу Участника
вследствие неисполнения договорных обязательств в
течение последних двух лет до срока подачи заявок.
Под неисполнения договорных обязательств
понимается:
- наличие существенных замечаний
Заказчика по составу и качеству выполнения работ,
задержка устранения дефектов и/или задержка
возмещения расходов Заказчика на устранение
указанных дефектов;
- несоблюдение сроков
окончания и сдачи результата работ Заказчику,
предусмотренных договором подряда;
- наличие
претензий либо судебных решений не в пользу
Участника вследствие неисполнения договорных
обязательств перед ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и
его филиалами, а также других Заказчиков в течение
последних двух лет до срока окончания подачи
заявок;
- иные существенные нарушения условий
заключенных договоров оказания услуг;
ж) наличие
положительных отзывов (рекомендаций) заказчиков
(генеральных подрядчиков, поставщиков) является
при прочих равных УСЛОВИЯХ преимуществом Участника
Запроса предложений.
з) должен обладать
необходимыми профессиональными знаниями,
управленческой компетентностью и положительной
деловой репутацией;
и) должен быть членом
саморегулируемой организации (СРО) в области
строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства. Членство в
СРО не требуется унитарным предприятиям,
государственным и муниципальным учреждениям,
юридическим лицам с государственным участием в
случаях, которые перечислены в ч. 2.2 ст. 52 ГрК
РФ, а также участникам с ценой предложения
контракта 3 млн. руб. и менее с учетом требований
ч.2.1 ст. 52 ГрК РФ.
- Саморегулируемая
организация, в которой состоит участник, должна
иметь компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств.
- Совокупный размер обязательств
Участника закупки по договорам, которые заключены
с использованием конкурентных способов, не должен
превышать уровень ответственности Участника по
компенсационному фонду обеспечения договорных
обязательств,
- Предоставить действующую выписку
из реестра членов саморегулируемых организаций
Утвержденной приказом Ростехнадзора от 16 февраля
2017 г. N 58, срок действия выписки составляет 1
месяц с даты ее выдачи;
должен соответствовать
минимальным отборочным критериям оценки и
сопоставления заявок.
Подробно требования к
Участникам, а также требования к порядку
подтверждения соответствия этим требованиям,
проект договора, а также описание условий Запроса
предложений на право заключения договора на
выполнение работ по Реконструкции ВЛ-10 кВ
(перенос ВЛ с территорий садиков и школ)
содержатся в Закупочной документации (Том 1, Том
2, Том 3), являющейся неотъемлемым приложением к
настоящему извещению.
Срок предоставления
Закупочной документации:
Начало: с момента
публикации Запроса предложений на официальном
сайте единой информационной системы в сфере
закупок (www.zakupki.gov.ru), на сайте ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» (www.mrsk-cp.ru) и на сайте
электронно-торговой ЭТП B2B-Center
(www.b2b-center.ru);
Окончание: открытие доступа
на ЭТП к заявкам участников 09:00 (по московскому
времени) «14» декабря 2017 года.
Место
предоставления Закупочной документации:
официальный сайт единой информационной системы в
сфере закупок www.zakupki.gov.ru (без взимания
дополнительной платы);
официальный сайт ПАО
«МРСК Центра и Приволжья» www.mrsk-cp.ru (далее –
официальный сайт) раздел «Закупки» - вкладка
«Извещения и документация по закупкам» (без
взимания дополнительной платы);
электронная
торговая площадка ЭТП B2B-Center
(www.b2b-center.ru).
Порядок предоставления
Закупочной документации:
Запрос предложений
проводится на торговой площадке ЭТП B2B-Center
(www.b2b-center.ru) в соответствии с правилами и
регламентами, действующими в данной Системе.
Участник Запроса предложений должен быть
пользователем, зарегистрированным в Системе в
качестве юридического лица или предпринимателя без
образования юридического лица в установленном
порядке и обладающим правами участника Системы.
Закупочная документация предоставляется через
закупочную доску Системы и официального сайта
любым участникам, заявившим о своем желании
принять участие.
Срок начала приема заявок – с
29.11.2017.
Срок окончания подачи заявок - 09:00
(по московскому времени) «14» декабря 2017
года.
Все документы, входящие в заявку, должны
быть подготовлены на русском языке.
Указание
большей цены может служить основанием для
отклонения Заявки. В случае применения
претендентом упрощенной системы налогообложения,
цена, предложенная таким претендентом в заявке, не
должна превышать установленную начальную
(максимальную) цену без НДС.
Существенно
заниженная цена заявки Участника: Под существенно
заниженной ценой заявки Участника понимается
снижение Участником цены заявки на 25 и более
процентов относительно начальной (максимальной)
цены, определенной Заказчиком;
Факт подачи
Участником заявки с существенно заниженной ценой,
либо получения существенно заниженной цены в ходе
проведения переторжки служит основанием для
дополнительной экспертизы цены на предмет ее
обоснованности. Организатор Запроса предложений
имеет право отправить Участнику запросы по
обоснованию существенно заниженной
цены.
Закупочная комиссия имеет право отклонить
заявку Участника как несоответствующую требованиям
Закупочной документации, если существенно
заниженная цена, заявленная Участником, является
экономически необоснованной и может повлиять на
качество товара/работ/услуг, предусмотренное
Закупочной документацией.
Участники имеют право
обжаловать принятое решение в течение 3 рабочих
дней со дня получения Уведомления об отклонении
заявки Участника. Жалобы на отклонения заявки
Участника, полученные позже этого срока,
Организатор Запроса предложений имеет право не
рассматривать.
Если закупочной документацией
предоставление обеспечения исполнения договора не
было предусмотрено, вне зависимости от начальной
(максимальной) цены конкурентной закупки, -
Организатор закупочной процедуры вправе
потребовать предоставления Участником обеспечения
договора в размере 10 процентов от цены договора,
в случае заключения договора с Участником,
подавшим заявку с существенно заниженной
ценой.
Остальные и более подробные разъяснения
содержатся в Закупочной документации (Том 1, Том
2, Том 3), являющейся неотъемлемым приложением к
настоящему Извещению.
Обеспечение исполнения
обязательств участника, связанные с подачей
заявки, обеспечиваются одним из двух способов (по
выбору участника):
а) Обязательства участников,
связанные с подачей заявок, обеспечиваются
неустойкой на сумму 2% от общей стоимости заявки
участника, с НДС.
б) Обеспечение заявок на участие
в Запросе предложений в форме денежных средств,
перечисляемых на расчетный счет заказчика на
момент открытия доступа к электронным конвертам с
заявками.
Остальные и более подробные разъяснения
содержатся в Закупочной документации (Том 1, Том
2, Том 3), являющейся неотъемлемым приложением к
настоящему Извещению.
Оценка заявок
осуществляется по отборочным и оценочным
критериям.
Отборочные
критерии:
Формальная;
Юридическая;
Квалификационная;
Финансовая;
Техническая;
Коммерческая.
Оценочные
критерии:
Цена заявки;
Квалификация;
В
соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 2 Федерального
закона РФ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупке
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», данный Запрос предложений
проводится согласно Единому стандарту закупок ПАО
«Россети», при этом в соответствии с ч. 4 ст. 447
Гражданского Кодекса РФ открытый запрос
предложений не является торгами и не регулируется
нормами ст. 447-449 ГК РФ. Данная процедура также
не является публичным конкурсом и не регулируется
статьями 1057-1061 части второй Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Организатор
Запроса предложений, по решению Закупочной
комиссии, также вправе отказаться от проведения
Запроса предложений на любом из этапов, не неся
при этом никакой материальной ответственности
перед Участниками Запроса предложений. Все
Участники Запроса предложений, оформившие свое
участие через ЭТП, получат соответствующие
уведомления в порядке, установленном правилами
данной системы.
Договор по результатам Запроса
предложений будет заключен в соответствии с
условиями Закупочной документации.
В случае
заключения договора с Участником, подавшим заявку
с существенно заниженной ценой, Организатор вправе
потребовать предоставления участником обеспечения
договора в размере 10 процентов от цены
договора.
Остальные и более подробные условия
Запроса предложений содержатся в Закупочной
документации (Том 1, Том 2, Том 3), являющейся
неотъемлемым приложением к настоящему Извещению.
Место проведения процедуры:
Данная процедура проводится в электронной форме на ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). Предложения участников подаются в форме электронного документа.
Порядок предоставления документации по закупке:
Документация по закупке предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
