| Предмет конкурса (тендера): | В целях удовлетворения нужд Заказчика - Филиала Марий Эл и Чувашии открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5», юридический адрес: 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48, почтовый адрес: 428000, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 52, являющимся Организатором конкурса, настоящим приглашаем юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Участники) к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объекту «Внедрение системы измерения вибрации подшипников, мехвеличин и защит на турбоагрегатах ст.№1, ст.№2» Чебоксарской ТЭЦ-2 для нужд филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» (далее – конкурс)
Лот № 1. Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объекту «Внедрение системы измерения вибрации подшипников, мехвеличин и защит на турбоагрегатах ст.№1, ст.№2» Чебоксарской ТЭЦ-2 (Филиал Марий Эл и Чувашии открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5») |
| Дата публикации: | 12.01.2012 17:42 |
| Конкурс закрыт: | 27.03.2012 17:24 |
| Сроки поставки: | 27.02.2012 - 30.06.2012 |
| Контактное лицо: | Меркулова Людмила Сергеевна (неактивный) |
| Конкурсная комиссия: | Назначена распоряжением филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» от 10.01.2012 №1-Р/з.
Секретарь Центрального закупочного органа филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии»: начальник отдела проведения закупок филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» Краснова Светлана Юрьевна тел.: (8352) 22-52-78, факс (8352) 22-52-69, e-mail: SYu.Krasnova@ies-holding.com |
| Требования к участникам: | Участвовать в конкурсе может любой подрядчик. Претендовать на победу в конкурсе и на получение права заключить с Заказчиком договор, может Участник, отвечающий следующим требованиям:
1) Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), обладать управленческой компетентностью, опытом и репутацией;
2) Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть создан в установленном законодательством порядке и иметь соответствующие действующие лицензии, свидетельства о допуске к определенному виду работ на выполнение видов деятельности в рамках договора);
3) Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом (должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства), находится в процессе ликвидации, на имущество участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность участника не должна быть приостановлена.
Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям, содержатся в Конкурсной документации. |
| Комплект конкурсной документации: | Подробное описание закупаемых работ и условий договора, а также процедур конкурса содержится в Конкурсной документации, которая будет предоставлена любому участнику конкурса в следующем порядке:
Комплект конкурсной документации может быть получен начиная с 12 января 2012 года через ЭТП b2b-КЭС с правилами и регламентами ЭТП b2b-КЭС (http://www.tender.ies-holding.com). |
| Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий: | Не требуется |
| Конкурсные заявки: | Конкурсные заявки должны быть составлены на русском языке в соответствии с требованиями конкурсной документации и доставлены в электронном виде через ЭТП b2b-КЭС (http://www.tender.ies-holding.com) в соответствии с регламентом работы на ЭТП b2b-КЭС в срок до 14:00 (время московское) 13 февраля 2012 года. Кроме того участники открытого конкурса подают конкурсные заявки в письменном виде (на бумажном носителе). Участники конкурса должны обеспечить доставку своих Конкурсных заявок на бумажном носителе по адресу Организатора конкурса: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д.52, кабинет 413, в срок до в 14:00 (время московское) 13 февраля 2012 года. Конкурсные заявки, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Организатором конкурса без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания. |
| При выборе победителя учитывается: | Цена без НДС |
| Место вскрытия конвертов: | В соответствии с правилами и регламентом ЭТП b2b-КЭС (http://www.tender.ies-holding.com) |
| Дата окончания подачи заявок: | Вскрытие конвертов с заявками состоялось 13.02.2012 в 14:00 по московскому времени. |
| Место рассмотрения заявок: | Филиал ОАО "ТТГК-5" "Марий Эл и Чувашии", 428003, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 52 |
| Критерии выбора победителя и сроки заключения договора: | Победителем конкурса будет признан Участник, предложивший наилучшие условия в соответствии с конкурсной документацией. Датой определения победителя предварительно устанавливается февраль 2012 года. Организатор конкурса вправе, при необходимости, изменить данный срок. Договор по результатам конкурса между заказчиком и победителем конкурса будет заключен в течение 20 дней на основании протокола о результатах конкурса, подписанного этим Участником и организатором конкурса. |
| Лимитная (начальная) цена закупки: | Начальная (лимитная) цена не объявляется. |
| Переторжка: | Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки. |
| Дополнительная информация о конкурсе: | Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 5 дней до окончания срока приема конкурсных заявок, не неся никакой ответственности перед Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.
При необходимости Организатор конкурса имеет право продлить срок окончания приема Конкурсных заявок.
Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой на сумму 2% от предлагаемой Участником цены Договора (с учетом налогов).
Основные условия заключаемого по результатам конкурса Договора состоят в следующем:
- Сроки выполнения работ: февраль 2012 года - июнь 2012 года.
- Условия оплаты: оплата производится Заказчиком при условии получения от Генерального подрядчика соотвествующего счета/ счета-фактуры в следующем порядке: в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания Договора производится оплата на приобретение материалов в размере 50% стоимости материлов, окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания сторонами акта сдачиприемки выполненных работ (формы №КС-2 и КС-3), списание аванса, оплаченного на приобретение материалов производится пропорционаьно стоимости списанных материлов и произведенных работ.
Более подробные условия выполнеия работ содержатся в Конкурсной документации. |
| Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг: | 428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, 4 |
| Дата последнего редактирования: | 12.01.2012 17:32 |
| Информация о подписи: | Подписано ЭП |
