Запрос цен на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ПС 110/10 кВ «Бор» участков ВЛ-110 кВ «Крестецкая -1», «Ручьевская-2» от существующей ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для...
Запрос цен на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ПС 110/10 кВ «Бор» участков ВЛ-110 кВ «Крестецкая -1», «Ручьевская-2» от существующей ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК «Росавтодор» (БРТП №157а, БРТП №167) (установка силовых трансформаторов 2х4 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 13,5 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 46 км)» (ИП № G_000-61-2-03.13-4120) в части строительства ВЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ «Бор» Строительство ПС 110/10 кВ «Бор» участков ВЛ-110 кВ «Крестецкая -1», «Ручьевская-2» от существующей ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК «Росавтодор»Свернуть
Категория ОКПД2:
42.22.21.110 Работы строительные по прокладке линий электропередачи значительной протяженности над землей, включая линии для железных дорог, и по их ремонту
Процедура организации, подпадающей под действие 223-ФЗ:
Да
Возможность подачи предложений по части позиций:
Не предусмотрена. Предложение подаётся целиком по лоту
Подгрузка документации к заявке обязательна
Организатор не будет рассматривать заявки, которые не были подкреплены документацией.
:
Да
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства
Организатором проводится процедура, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Проверка на соответствие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется организатором самостоятельно
:
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Автоматическое продление
Если в последние 30 минут до момента окончания срока подачи заявок поступит предложение от одного из участников, то срок окончания подачи заявок в рамках данной процедуры будет автоматически продлён еще на 30 минут с момента поступления последней заявки.
:
30 минут
Условия оплаты:
Заказчик обязан произвести оплату в течение 30 календарных дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (акт по форме № КС-2) за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) или с момента подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (акт по форме № КС-14) и на основании выставленного счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации.
Счет на оплату выставляется Подрядчиком в течение 3 рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ (акт по форме № КС-2) за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
Более подробно – в приложении № 2 Закупочной документации (проект Договора).
Условия поставки:
Срок (период) выполнения работ: Сентябрь - ноябрь 2018г
Место рассмотрения заявок:
филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», Россия, 173001, г. Великий Новгород, ул. Санкт-Петербургская, д.3
Дата и время рассмотрения заявок:
10.09.2018 16:00
Дата и время подведения итогов:
13.09.2018 16:00
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
173000, Россия, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.3
Место проведения процедуры:
Данная процедура проводится в электронной форме на ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). Предложения участников подаются в форме электронного документа.
Порядок предоставления документации по закупке:
Документация по закупке предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.